Sözleşme & Şartname Örnekleri

Bir ahşap ev sahibi olmanın en önemli adımı, doğru bir yol arkadaşı seçmektir. Sözleşme & Şartname örnekleri: Dost Ahşap Eser Sözleşmesi ile projenizin tüm detaylarını (kullanılacak ağacın cinsinden verniğin markasına kadar) imza altına alıyoruz. Size sadece seçtiğiniz modelin keyfini sürmek kalıyor. Şeffaf fiyatlandırma ve net teslimat süreleriyle sürprizlere yer yok!

🏠 DOST AHŞAP İNŞAAT – YÜKLENİCİ ESER SÖZLEŞMESİ

Tarih: …. / …. / 202…

Sözleşme No: DA-……..

🤝 1. TARAFLAR

İŞ SAHİBİ: …………………………………………………………….. (TC: …………………………..)
- Adres: ………………………………………………………………………………………………………….
YÜKLENİCİ:Dost Ahşap İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.
- Adres: Kazım Karabekir Mah. Yeni Harmandalı Yolu Üzeri No:7 Şehzadeler / Manisa

📝 2. SÖZLEŞME KONUSU VE İŞİN TANIMI

İşbu sözleşme, İş Sahibi’ne ait …………………………………………… adresindeki arazi üzerine, teknik şartnamede belirtilen detaylara uygun olarak bir adet Ahşap Yapı inşa edilmesi işidir.

🏗️ 3. İŞİN KAPSAMI VE TEKNİK DETAYLAR

Malzeme: 1. Sınıf Yerli Karaçam (Fırınlanmış/Emprenyeli).
İzolasyon: Mevsimsel şartlara uygun çatı ve duvar yalıtımı.
Tesisat: Bina içi elektrik ve su tesisatı (Standart armatürler dahil).
Banyo/Mutfak: Teknik şartnamede belirtilen standart vitrifiye ve dolap grupları.

📅 4. İŞİN SÜRESİ VE TESLİMAT

Yüklenici, işi sözleşme tarihinden itibaren …… iş günü içinde teslim etmeyi taahhüt eder.
⛈️ Mücbir Sebepler: Aşırı yağış, fırtına, deprem gibi doğa olayları veya yasal kısıtlamalar sürenin durmasına neden olur ve teslim tarihine eklenir.

💰 5. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME PLANI

Toplam Bedel (KDV Dahil/Hariç): …………………….. TL
Peşinat (İmza Anında): …………………….. TL
Ara Ödeme (Karkas/Çatı Kurulumu): …………………….. TL
Final Ödemesi (Teslimatta): …………………….. TL

⚖️ 6. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

📜 İzinler: İnşaat sahasının yasal izinleri ve ruhsat sorumluluğu İŞ SAHİBİ’ne aittir.
🔌 Altyapı: Şantiye elektriği, suyu ve temel betonu hazırlığı İŞ SAHİBİ tarafından sağlanır.
🚛 Lojistik: Malzeme nakliyesi ve saha içi taşıma YÜKLENİCİ sorumluluğundadır.

🛡️ 7. GARANTİ VE BAKIM

✨ İşçilik ve Malzeme: Teslim tarihinden itibaren 2 YIL Dost Ahşap garantisi altındadır.
🛠️ Kapsam Dışı: Kullanıcı hataları, bakımsızlık veya ahşabın doğası gereği oluşabilecek yüzeysel kılcal çatlaklar garanti kapsamı dışındadır.

🚫 8. FESİH VE ANLAŞMAZLIKLAR

Ödemelerin 5 iş gününden fazla aksaması durumunda Yüklenici işi durdurma ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
İhtilaf durumunda ………………….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

📂 9. EKLER

Teknik Şartname Belgesi
Elle Çizim / Proje Görseli

Sözleşme & Şartname Örnekleri

📋 TEKNİK ŞARTNAME (ÖZET)

Ağaç Tipi: Dursunbey 1. Sınıf Karaçam.
Koruma: Hemel marka emprenye ve su bazlı koruyucu vernik.
Çatı: Lambri üzeri izolasyon ve shingle kaplama.
İç Mekan: Mutfak alt/üst dolap, granit mermer tezgah, standart banyo grubu.

İş Sahibi (Müşteri)	Yüklenici (Dost Ahşap)
(İmza)	(İmza / Kaşe)